RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
COMPENDIORESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Normas y documentos legales
6638 resultados
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 173-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 21, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MADisponible en formato PDF
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 058-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmo la sentencia de primera instancia contenida en la ResoluciDisponible en formato PDF
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 057-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Dala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó sentencia de primera instancia contenida en la ResoluciónDisponible en formato PDF
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 056-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Laboral Permanente de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmo la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 06Disponible en formato PDF
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 055-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la casación N° 5221-2020-AYACUCHO, expedido por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que coDisponible en formato PDF
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 054-2024-GRA/GR-GG-GRDSDAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmaron la sentencia de primera instancia deDisponible en formato PDF
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 015-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA VECINAL R050346, TRAMO: EMP. AY 879 - SACHAPATA - AKCHACC. (LT=8.88KM)..Disponible en formato PDF
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 014-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el servicio : "MANTENIMIENTO PERIODIO DE LA VIA VECINAL R050329, TRAMO: EMP. AY 110 -EMP.AY 110. (LT=21.35KM) DEL DISTRITO..Disponible en formato PDF
4 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 008-2024-GRA/GR-GG-GRDEDECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado MNANUEL JESUS REVATTA NAVARRO, en representación de la Asociación de Pensionistas Adultos Mayores..Disponible en formato PDF
3 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 172-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 04, por 02 días calendario; Ampliación de Plazo N° 05, por 03 días calendarios y Ampliación de Plazo N° 06, por 03 días calendario, solicitado por el cDisponible en formato PDF
3 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 171-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Modificación y/o Actualización del Componente Gestión de Proyectos, de la Obra: "MEJORAMIENTO D ELA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DELHOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVELDisponible en formato PDF
2 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 169-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 03, por el plazo de 05 días calendarios, solicitado por el contratista CONSORCIO NEPAL, para la ejecución del Componente "Superestructura de Puente..Disponible en formato PDF
2 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 013-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA VECINAL R050312, TRAMO: EMP.R050310-LAGUNA PUCA CCOCHA (LT= 11.92KM) DEL DISTRITODisponible en formato PDF
2 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 012-2024-GRA/GR-GG-GRRNGMAOtorgar la CONFORMIDAD a la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA para el servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA VECINAL R050365, TRAMO: EMP. AY 879 -TACRACOCHA - LAGUNA ISLACOCHA (LT=8.40KM) DEDisponible en formato PDF
2 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 007-2024-GRA/GG-GRDEAPROBAR, las comisiones de trabajo de la Feria Expo Perú los Andes Ayacucho 2024-EPLA 2024..Disponible en formato PDF
1 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 167-2024-GRA/GGR-GRIDECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 01, por el plazo de 08 días calendario, solicitado por el contratista CONSORCIO NEPAL, para la ejecución del Componente "Superestructura de Puente ModuDisponible en formato PDF
1 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 164-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Ampliación de Plazo N° 08, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SADisponible en formato PDF
1 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 162-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 13 del Contrato de Supervisión N° 033-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, presentada por la empresa SANCHES HORNEROS GOMEZ ANTONIO, por el plazo de 60 días caleDisponible en formato PDF
1 de abril de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 161-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, la ampliación de Plazo N° 06, para la Ejecución de la Obra "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHDisponible en formato PDF
27 de marzo de 2024
Resolución Gerencial Regional N.° 160-2024-GRA/GGR-GRIAPROBAR, el Expediente Técnico Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02, para ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA..Disponible en formato PDF